竣工验收日期 怎么确定

1、一、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验收合格了,则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理

2、二、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工这种情况在殂翼瑟擀实际纠纷此中经常发生,多数时候发包人有意拖延验收,致使工程无法及时验钝鸵捎貌收,在此情况下,按照最高人民法院的相关司法解释的规定般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

3、三 、建设工程未经竣皤材装肢工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期本来按照合同法规定未经验收合格的不准交付使用。既然发包人在经验收的情况下就擅自使用了,说明发包人放弃了工程质量的抗辩权,则理应将发包人占有使用建设工程之日视为竣工日期。